• Ana sayfa
• Sözleşmeler
• Taşeron Sözleşmesi (Alt Yüklenici Sözleşme Şablonu)

Taşeron Sözleşmesi (Alt Yüklenici Sözleşme Şablonu) · Doldur ve İndir

Son güncelleme: 07.08.2026 · Ölçülen aylık arama: 320

Okuma ve örnek metin ücretsizdir. Doldurulmuş Word ve PDF çıktısı 99 TL (tek seferlik), Bireysel abonelikte (129 TL / ay) bütün belgeler sınırsızdır.

Bu belge nedir

Taşeron Sözleşmesi (Alt Yüklenici Sözleşme Şablonu): Bu belge, bir işveren ile taşeron arasında belirli bir işin yapımına ilişkin koşulları düzenleyen sözleşme şablonudur.

Örnek metin

Aşağıdaki metni ücretsiz inceleyebilirsiniz. Sarı zeminli alanlar sizin dolduracağınız yerlerdir.

MADDE 1 - TARAFLAR
[İşverenin Adı Soyadı/Unvanı] (bundan böyle "İşveren" olarak anılacaktır) ile [Taşeronun Adı Soyadı/Unvanı] (bundan böyle "Taşeron" olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 2 - KONU VE KAPSAM
İşveren, [İşin Tanımı] işini Taşeron'a vermeyi; Taşeron da bu işi kendi organizasyonuyla yapmayı kabul eder. İşin yapılacağı yer [İşin Yapılacağı Adres] olup, ayrıntılı kapsam ekteki [Teknik Şartname Eki] içinde yer almaktadır.

MADDE 3 - SÜRE
İşe başlama tarihi [Başlangıç Tarihi], işin bitirilmesi gereken son tarih ise [Bitiş Tarihi] olarak belirlenmiştir. Toplam iş süresi [İşin Süresi] olup, bu süre ancak yazılı olarak uzatılabilir.

MADDE 4 - BEDEL VE ÖDEME KOŞULLARI
Sözleşme bedeli [Sözleşme Bedeli] tutarındadır. Ödeme, [Ödeme Planı] doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bedelin KDV'ye ilişkin durumu [KDV Durumu] alanında gösterilmiştir. Taşeron, her hak ediş için fatura düzenleyecektir.

MADDE 5 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Taşeron, işi sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun biçimde, zamanında tamamlamakla; kullanacağı malzeme ve işçiliğin kalitesinden sorumlu olmakla yükümlüdür. Ayrıca çalıştırdığı personelin SGK bildirimlerini yapmak ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. İşveren ise işin yapılacağı alanı teslim etmek ve ödemeleri aksatmadan yapmakla sorumludur.

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
İşin eksiksiz teslimiyle sözleşme kendiliğinden sona erer. Haklı bir gerekçe olmaksızın fesih halinde, fesheden taraf diğerinin zararını karşılar. Mücbir sebep durumlarında tarafların edimleri askıya alınır.

MADDE 7 - YÜRÜRLÜK VE İMZA
Bu sözleşme, [Tarih] günü iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. Her iki nüsha eşit hukuki değere sahiptir. Uyuşmazlık halinde [Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri] yetkili kılınmıştır.

İŞVEREN
Adı Soyadı/Unvanı: [İşverenin Adı Soyadı/Unvanı]
İmza: ___________________

TAŞERON
Adı Soyadı/Unvanı: [Taşeronun Adı Soyadı/Unvanı]
İmza: ___________________

Nasıl doldurulur

1. Tarafları Belirleyinİşveren ve taşeronun tam unvan veya ad-soyad bilgilerini, adreslerini ilgili alanlara yazın.
2. İşin Kapsamını TanımlayınTaşerona verilecek işin niteliğini, kapsamını ve varsa teknik şartlarını açıkça belirtin.
3. Süre ve Bedeli Girinİşin başlangıç ve bitiş tarihleri ile toplam sözleşme bedelini ve ödeme takvimini doldurun.
4. Ek Yükümlülükleri EkleyinGerekli görülen sigorta, malzeme temini, cezai şart gibi özel koşulları madde metnine işleyin.
5. İmzalayın ve SaklayınSözleşmeyi iki nüsha olarak hazırlayıp taraflarca imzaladıktan sonra her iki taraf birer nüshayı muhafaza etsin.

Hangi alana ne yazılır

Dayanak

Kapsam sınırı

Bu şablon, bağımsız taşeronluk ilişkileri için hazırlanmıştır; işçi-işveren ilişkisi doğuracak muvazaalı durumları kapsamaz. Eser sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Sık sorulan sorular

Taşeron sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki fark nedir?

Taşeron sözleşmesi, bağımsız bir eser sözleşmesidir; taşeron kendi iş organizasyonunu yapar. İş sözleşmesinde ise işçi, işverene bağımlı olarak çalışır. Taşeron, sonuçtan sorumludur; işçi ise emeğini sunar.

Sözleşme bedeli nasıl belirlenmelidir?

Bedel, götürü veya birim fiyat üzerinden belirlenebilir. KDV dahil veya hariç olduğu açıkça yazılmalıdır. Ödeme planı, işin aşamalarına bağlanabilir.

Taşeron işi zamanında bitirmezse ne olur?

Sözleşmede gecikme cezası veya ifaya ek süre gibi hükümler yer alabilir. Aksi kararlaştırılmamışsa, işveren TBK hükümlerine göre tazminat talep edebilir.

Bu sözleşmenin noterde onaylanması gerekir mi?

Taşeron sözleşmeleri için kanunda noter onayı zorunlu değildir. Ancak taraflar isterlerse noterde onaylatabilir; bu, ispat kolaylığı sağlar.

Taşeron, işçilerinin sigortasından sorumlu mudur?

Evet, taşeron kendi çalıştırdığı işçilerin işvereni sıfatıyla SGK yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Asıl işverenin bu konuda denetim yükümlülüğü bulunabilir.

Aynı ailedeki diğer belgeler