• Ana sayfa
• Sözleşmeler
• Yazılım Geliştirme Sözleşmesi Şablonu

Yazılım Geliştirme Sözleşmesi Şablonu · Doldur ve İndir

Son güncelleme: 19.08.2026 · Ölçülen aylık arama: 20

Okuma ve örnek metin ücretsizdir. Doldurulmuş Word ve PDF çıktısı 99 TL (tek seferlik), Bireysel abonelikte (129 TL / ay) bütün belgeler sınırsızdır.

Bu belge nedir

Yazılım Geliştirme Sözleşmesi Şablonu: Yazılım geliştirme projesinin kapsamını, tarafların yükümlülüklerini, süreyi, bedeli ve ödeme düzenini belirleyen doldurulabilir bir sözleşme şablonudur.

Örnek metin

Aşağıdaki metni ücretsiz inceleyebilirsiniz. Sarı zeminli alanlar sizin dolduracağınız yerlerdir.

YAZILIM GELİŞTİRME SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
Bu sözleşme, bir tarafta [Is Sahibi Adi Soyadi] ile diğer tarafta [Yuklenici Adi Soyadi] arasında aşağıdaki koşullarla kurulmuştur.

MADDE 2 - KONU
Yüklenici, iş sahibine ait [Yazilim Projesi Adi] kapsamında [Proje Kapsami] doğrultusunda yazılım geliştirme işini üstlenir. İş sahibi de bu işin karşılığında [Toplam Bedel] ödemeyi kabul eder.

MADDE 3 - SÜRE
İşin başlangıcı [Proje Baslangic Tarihi], bitişi [Proje Bitis Tarihi] olarak belirlenmiştir. Süre, tarafların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilir.

MADDE 4 - BEDEL VE ÖDEME
Toplam sözleşme bedeli [Toplam Bedel] olup ödeme [Odeme Plani] doğrultusunda yapılır. Ödemeler [Hesap Bilgisi] ile gerçekleştirilir. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler [Vergi Sorumlulugu] kapsamında kararlaştırılır.

MADDE 5 - YÜKÜMLÜLÜKLER
Yüklenici, projeyi [Teknik Gereksinimler] uyarınca geliştirmek, test etmek ve [Teslim Tarihi] itibarıyla teslim etmekle yükümlüdür. İş sahibi de [Is Sahibi Yukumlulukleri] çerçevesinde gerekli bilgi, erişim ve onayları sağlar.

MADDE 6 - FİKRİ MÜLKİYET
Taraflar, yazılım üzerindeki hakların devrini, lisansını veya kullanım yetkisini [Fikri Mulkiyet Duzenlemesi] hükümlerine göre belirler. Kaynak kodun teslimi ve kullanım sınırları bu düzenlemede ayrıca gösterilir.

MADDE 7 - GİZLİLİK
Taraflar, proje kapsamında edindikleri [Gizli Bilgi Kapsami] niteliğindeki bilgileri korur ve başkalarına açıklamaz.

MADDE 8 - SONA ERME VE FESİH
Sözleşme, işin tamamlanmasıyla sona erer. Taraflardan biri [Fesih Gerekcesi] doğrultusunda yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih anına kadar doğan haklar saklıdır.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda [Yetkili Mahkeme Veya Tahkim] yetkilidir. Taraflar öncelikle [Uzlasma Yontemi] ile çözüm arayabilir.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme [Tarih] tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

İŞ SAHİBİ
[Is Sahibi Adi Soyadi]
İmza:

YÜKLENİCİ
[Yuklenici Adi Soyadi]
İmza:

Nasıl doldurulur

1. Tarafları yazınİş sahibi ve yüklenicinin kimlik bilgilerini eksiksiz girin.
2. Projeyi tanımlayınYazılımın kapsamını, teknik gereksinimlerini ve teslim biçimini netleştirin.
3. Ücret ve süreyi belirleyinToplam bedel, ödeme planı, başlangıç ve bitiş tarihlerini yazın.
4. Ek hükümleri gözden geçirinFikri mülkiyet, gizlilik ve fesih alanlarını kendi ihtiyacınıza göre doldurun.
5. İmzalayınÇıktı alıp iki nüsha hâlinde taraflara imzalatın.

Hangi alana ne yazılır

Dayanak

Kapsam sınırı

Bu şablon, özel yazılım geliştirme, mobil uygulama veya web projesi işlerine yönelik temel hükümleri kapsar; hazır yazılım lisansı, bakım veya barındırma hizmetlerinin ayrıntılı şartlarını düzenlemez.

Sık sorulan sorular

Bu sözleşme hangi projeler için uygundur?

Özel yazılım geliştirme, mobil uygulama veya web tabanlı proje gibi işlerin temel çerçevesini kurmak için uygundur. Hazır paket program alımı ya da yalnızca bakım hizmeti için ayrı sözleşmeler daha doğru olur.

Sözleşmede fikri mülkiyet hakları neden ayrıca düzenlenmeli?

Yazılım geliştirme işinde kaynak kod ve kullanım hakları ticari olarak kritik önem taşır. Taraflar devir, lisans veya ortak kullanım tercihini açıkça yazmalıdır. Bu alan boş bırakılırsa ileride belirsizlik doğabilir.

Ödeme planı nasıl yazılmalı?

Peşin, aşama bazlı veya teslime bağlı ödeme gibi seçeneklerden biri belirtilmelidir. Her aşamanın teslimatla ilişkilendirilmesi tarafları korur. Şablondaki tutar alanları yer tutucu olarak bırakılmıştır, kullanıcı kendi değerlerini girebilir.

Sözleşme süresi ne şekilde belirlenir?

Başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça yazılmalıdır. Gecikme hâlinde uygulanacak sonuçlar fesih veya ek süre maddesinde gösterilebilir. Belirsiz süreli çalışma isteniyorsa ayrıca düzenleme yapılmalıdır.

Bu şablon noter onayı gerektirir mi?

Yazılım geliştirme sözleşmesi kural olarak tarafların yazılı imzasıyla kurulur, noter onayı zorunlu değildir. Ancak ispat ve resmi işlemler açısından noter onayı tercih edilebilir. Kesin durum için bir hukukçuya danışılmalıdır.

Aynı ailedeki diğer belgeler