• Ana sayfa
• Sözleşmeler
• Yüklenici Taahhütnamesi Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi Şablonu)

Yüklenici Taahhütnamesi Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi Şablonu) · Doldur ve İndir

Son güncelleme: 29.08.2026

Okuma ve örnek metin ücretsizdir. Doldurulmuş Word ve PDF çıktısı 99 TL (tek seferlik), Bireysel abonelikte (129 TL / ay) bütün belgeler sınırsızdır.

Bu belge nedir

Yüklenici Taahhütnamesi Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi Şablonu): Bu belge, bir işveren ile yüklenici arasında belirli bir inşaat veya tadilat işinin koşullarını, süresini, bedelini ve tarafların yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme şablonudur.

Örnek metin

Aşağıdaki metni ücretsiz inceleyebilirsiniz. Sarı zeminli alanlar sizin dolduracağınız yerlerdir.

YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

İşveren: [İşverenin Adı Soyadı] , T.C. Kimlik No: [İşverenin TC Kimlik No] , İkametgah Adresi: [İşverenin Adresi]

Yüklenici: [Müteahhidin Adı Soyadı] , T.C. Kimlik No: [Müteahhidin TC Kimlik No] , İş Adresi: [Müteahhidin Adresi]

MADDE 2 - TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen kavramlar; "İş", [İşin Konusu] kapsamındaki tüm yapım ve montaj faaliyetlerini; "Sözleşme Bedeli", [Toplam Bedel] Türk Lirası olarak belirlenen toplam ücreti; "Süre", [İşin Süresi] olarak belirtilen işin tamamlanması için öngörülen zaman aralığını ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Yüklenici, işverene ait [İşin Yapılacağı Yer] adresinde yer alan taşınmazda, [İşin Konusu] işini, teknik şartname ve proje esaslarına uygun olarak, eksiksiz ve ayıpsız biçimde yapmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yüklenici, işi fen ve sanat kurallarına, imar mevzuatına, iş güvenliği standartlarına uygun yürütecek; her türlü malzeme ve işçiliği kendisi temin edecek; işi sözleşmede belirlenen sürede tamamlayacak; işvereni işin seyri hakkında düzenli bilgilendirecektir.

MADDE 5 - İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, işin yapılması için gerekli izin ve ruhsatların alınmasında yükleniciye yardımcı olacak; sözleşme bedelini ödeme planına uygun zamanlayacak; iş alanına erişimi sağlayacak ve işin gerektirdiği makul iş birliğini gösterecektir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

Sözleşmenin toplam bedeli [Toplam Bedel] Türk Lirasıdır. Ödeme, [Ödeme Planı] çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yüklenici her hakediş için fatura düzenleyecek; işveren fatura tarihini izleyen makul süre içinde ödemesini yapacaktır.

MADDE 7 - İŞİN SÜRESİ

İşin başlangıç tarihi [İşin Başlangıç Tarihi] olup; iş, başlangıçtan itibaren [İşin Süresi] içinde tamamen bitirilerek teslim edilecektir. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde süre, tarafların yazılı mutabakatıyla uzatılabilir.

MADDE 8 - CEZAİ ŞART

Yüklenici, işi kararlaştırılan sürede tamamlamadığı her takvim günü için [Cezai Şart Tutarı] Türk Lirası tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tutar, işverenin uğradığı diğer zararların tazmini talebine engel değildir.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Bu sözleşme, işin eksiksiz teslimi ve bedelin tamamen ödenmesiyle kendiliğinden sona erer. Taraflar yazılı anlaşmayla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Esaslı ihlal durumunda, mağdur taraf karşı tarafa makul bir süre tanıyan yazılı bildirimle sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde [Şehir] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 - YÜRÜRLÜK VE TEBLİGAT

İşbu sözleşme, [Tarih] tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup; iki nüsha hâlinde düzenlenmiş, her iki nüshası da taraflarca imza altına alınmıştır. Tarafların yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

İşveren: [İşverenin Adı Soyadı] 
İmza:

Yüklenici: [Müteahhidin Adı Soyadı] 
İmza:

Nasıl doldurulur

1. Tarafları tanımlayınİşveren ve yükleniciye ait ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres bilgilerini eksiksiz girin.
2. İşin kapsamını belirleyin[İşin Konusu] ve [İşin Yapılacağı Yer] alanlarını mümkün olduğunca net ve ayrıntılı biçimde yazın.
3. Süre ve bedel alanlarını doldurunİşin başlangıç tarihini, tamamlanması için öngörülen süreyi, toplam bedeli ve ödeme planını girin.
4. Cezai şart ve yetkili mahkemeyi ekleyinGecikme hâlinde uygulanacak cezai şart tutarını ve olası uyuşmazlıklar için yetkili şehri belirleyin.
5. Belgeyi imzalayın ve saklayınSözleşmeden iki nüsha çıktı alın, her iki tarafça imzalandıktan sonra birer nüshayı muhafaza edin.

Hangi alana ne yazılır

Dayanak

Kapsam sınırı

Bu şablon, yapım, montaj, tadilat gibi eser sözleşmesi kapsamındaki işler için hazırlanmıştır; hizmet alımı, danışmanlık veya taşınmaz satışı işlemleri için uygun değildir.

Sık sorulan sorular

Bu taahhütname hangi işler için kullanılabilir?

İnşaat, tadilat, montaj gibi eser sözleşmesi kapsamındaki her türlü yapım işinde kullanıma uygundur; salt hizmet alımı veya danışmanlık işleri için farklı sözleşme şablonları tercih edilmelidir.

Bedelin tamamı peşin ödenmek zorunda mıdır?

Hayır, taraflar ödeme planını kendileri belirleyebilir. Hakediş esaslı, kısım kısım veya iş bitiminde ödeme yapılması kararlaştırılabilir; önemli olan planın sözleşmede açıkça yazılmasıdır.

Yüklenici işi geciktirirse ne olur?

Sözleşmede belirlenen cezai şart tutarı her gecikme günü için işlemeye başlar; işveren bu tutarı toplam alacaktan mahsup edebilir veya ayrıca talep edebilir.

Tek nüsha imzalamak yeterli midir?

Her iki tarafın da haklarını koruyabilmesi için en az iki nüsha düzenlenip imzalanması ve her bir tarafa birer nüsha verilmesi kuvvetle önerilir.

İhtilaf durumunda hangi mahkeme yetkili olur?

Taraflar sözleşmede yetkili mahkemeyi kendileri seçebilir. Şablondaki [Şehir] alanına tarafların anlaştığı yer yazılarak yetki belirlenir; boş bırakılırsa genel yetki kuralları uygulanır.

Aynı ailedeki diğer belgeler